检测合同范本15篇
在不断进步的社会中,越来越多事情需要用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编整理的检测合同范本,希望能够帮助到大家。
检测合同范本1甲方(委 托 方): 乙方(咨询机构):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵
循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本咨询工程事项协商
一致,订立本合同。
一、 项目工程概况
(一)项目名称:
(二)项目地址:
(三)项目工作内容:
二、项目咨询工程范围
(一)甲方工作内容:
1、向乙方提交《咨询委托书》及以下资料
1) 施工图纸
2) 施工技术资料
3) 地勘报告
2、应于 年 月 日提供上述资料,并对其完整性、正
确性及时限负责;
甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测咨询。
4、提供咨询现场的水源、电源及咨询所需的工作面;
5、提供现场检测的安全措施;
(二)乙方工作内容:
1、调查摸清项目的历史和现状;
2、现场查勘、测试,记录各种数据和状况;
3、检测、验算,整理技术资料;
4、全面分析,论证定性,作出综合判断;
5、提供咨询意见和报告。
三、合同工期
(1乙方在开始现场查勘且甲方提交全部所需资料后 个工作日
出具咨询报告;
(3)项目结构复杂、咨询难度较大,在规定的时间内不能完成
咨询的,应当向甲方说明情况,另行签定补充协议,并根据实际情况
出具阶段性咨询文件。
四、质量标准
咨询主要依据国家行业标准以及相关的国家、地方专业技术标
准、规范和规程, 乙方应根据具体工程实际情况,确定检测依据及
标准。
五、 收费合同价款
(一)项目的咨询费用金额¥: 元整,大写:
六、付款方式
(一)合同咨询后支付合同总金额的50%,计¥:元,(大写):
(二)提供咨询报告后,付合同总金额的50%,计¥: 元整
(大写):
七、组成合同的文件
1、 /
2、 /
八、有关事宜
(一)本合同执行过程中发生争议,甲乙双方应及时协商解决。如双方协商不成,经双方同意,可向市(区、县)建设行政主管部门申请调解。
(二)未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议。
(三)双方的协商补充条款、补充协议与本合同均具效力。
(四)本合同经甲乙双方鉴字盖章即时生效。
(五)本合同正本一式二份,甲方执一份,乙方执一份。
甲、乙双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定 为乙方项目联系人,项目联系人负责本项目进行过程中的协调工作,以使本项目顺利进行。
九、其他约定
无
十、 合同生效
合同订立时间:年月日
合同订立地点:本合同双方约定:双方签字后生效。
甲方盖章: 乙方盖章:
地址: 地址:
法人:(签字) 法人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 单位:
帐号:
邮政编码: 开户银行: 帐号:
邮政编码:
检测合同范本2甲 方:
联系地址:
电话/传真:
甲方负责人:
甲方联系人:
联系方式:
电子邮箱:
乙 方:浙江容大川检测技术服务有限公司
联系地址:上海市浦东新区川沙镇绣川路58号A座1206室
电话/传真:021-60513130
乙方负责人:李瑞
乙方联系人:李瑞
联系方式:18616522379
为了更好的给甲方提供准确、快速、优质的服务,便于双方合作的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,通过友好协商,经双方同意签订如下技术服务合同:
第一条:合作宗旨
充分利用乙方的检测能力与技术优势,对甲方送检产品进行相关标准的检测,为甲方出具检测报告。
第二条:合作方式 合同编号:
1、乙方提供以下测试服务:
3、本次检测报告乙方保证数据准确及报告权威有效性。
4、乙方为甲方提供双方上述约定项目的检测服务,按照甲方指定的方法对样品进行检测。
5、双方成立对口的窗口人员进行交接,确保测试和报告按期顺利完成。
第三条:支付方式
1、 检测费用采用一次性付清的方式付款.甲方付款后乙方安排检测,收款后10个工作日出具检测报告。
2、 乙方帐户:
户 名: 浙江容大川检测技术服务有限公司
账 号: 39102001040012788
开户行: 中国农业银行宁波市江北支行
第四条:甲方责任
1、提前通知乙方与样品有关的、实际上或潜在的危害或危险,包括但不限于辐射、有毒或易爆成分或材料的存在和风险。
2按照乙方要求,提供一切检测所必需的样品、资料和技术文件(若甲方对检测项目有特别要求,应一并提出),并保证提供的一切资料应当是真实、完整、合法、有效的,以便乙方有效地提供要求的检测服务。
3、按本协议约定及时向乙方支付检测费用。
4、如对检测结果有异议,应于检测报告收到后完成之日起15日内向乙方书面提出。逾期未提出异议,则视为同意检测报告。
第五条:乙方责任
1、按照本技术服务合同约定提供检测服务,为甲方出具检测报告。
2、承诺采用合理谨慎态度及科学准确的方法提供检测服务,以保证检测结果的准确性和有效性。
3、为甲方设立检测专用服务通道,以便甲方的供应商可享受快速通道服务,指定专人作为甲方服务窗口,并为甲方及其供应商提供相关的技术支持。
4、就检测报告的有关内容,接受甲方的咨询;
5、乙方对样品进行检测后出具的报告仅对被测样品负责。在任何情况下,乙方的责任不能超出乙方对样品作出的检测报告的范围。乙方有责任向甲方提供试验后样品,若甲方无 ……此处隐藏10497个字……本协议一式二份,甲方一份,乙方一份,须签字盖章方可生效,施工过程中其他未尽事项,双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
检测合同范本13甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。具体条款如下:
第一条:检测内容
1、工程名称:
2、委托内容:包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。
第二条:检测费用和结算
1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费(见附件);
2、检测费用累计达到 万元结算一次,甲方收到乙方的结算单据后0个工作日内结清;
3、乙方向甲方提供 4份检验报告(原件)。超出部分按叁元份计。
第三条:双方责任
1、甲方责任
1)负责对见证材料出具相关证明;
2)及时提供建筑材料的试件;
3)及时和乙方进行结算。
2、乙方责任
1)负责到甲方工地现场进行收样,承担由此发生的相关费用;
2)严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测,并保证检测结果的准确、公正;
3)乙方要及时向甲方提供相关的检测报告,报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内;
4)乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。
第四条:违约责任
1、乙方未能及时出具材料检测报告,由此而影响到甲方后续工作的进行,每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚;
2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误,需无偿重新进行试验检验,由此造成甲方的经济损失由乙方承担,由此而产生的责任由乙方全部承担;
3、甲方收到乙方的结算书后,需进行审核确认并办理相关付款手续,每延误一天按结算额的 %进行处罚。
第五条:争议的解决
双方发生争议时,双方可协商解决,协商不成,双方按以下方式的其中一种予以解决:
1)仲裁机构申请仲裁;
2)向当事人所在地法院起诉。
第六条:本合同未尽事宜,可另行协商,制订补充协议或承诺,补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。
第七条:合同生效
本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后,合同自行解除。
本合同一式 捌 份,甲、乙方各执 肆 份。
甲方(盖章) 乙方(盖章):
地址: 地址:
电话: 电话:
签约代表: 签约代表:
签约日期:
检测合同范本14甲方:防城港市港口区城市建设投资有限责任公司
乙方:广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《中华人民共和国合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。
一、 检测依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-20xx); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20xx); 3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20xx]20号); 4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20xx]26号); 5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20xx]36号);
6、设计要求。
二、 检测内容、数量及相关费用、支付方式
1、 检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。
2、 检测费金额为:
3、 检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告
后一周内支付。
三、 甲方责任
1、 负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、 按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
四、 乙方责任
1、 按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。
2、 在甲方送样且满足相应项目的检测条件后
3、 乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损
失的,由乙方承担相应的赔偿责任。
五、 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。
六、 本合同自双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
法人代表/或委托代理人:
联系电话:
法人代表/或委托代理人: 月 日 201 年 联系电话:开户行: 帐号 :
20xx年XX月XX日
检测合同范本15甲方(委托人):四川XX公司大唐丘北XX马路
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构):____县建设工程质量检测中心
检测机构编号:250098
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云
____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:大唐丘北XX马路风电场道路工程
1.2工程地点:____县舍得乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位:XX水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期:20-4-1
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:
原材料检测□压实度检测□弯沉检测
砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验
其它:
第九条争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向
当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:联系人:联系人:
联系人手机:联系人手机:合同订立时间:________年____月____日
合同订立地点:____县城常青XX71号____县建设工程质量检测中心